工程合同范文汇总4篇 "工程合同范文大全，助你成为合同领域的专家！"

本文旨在为读者提供一站式工程合同范文的汇总，方便读者查阅和参考。无论是承包商或业主，本文所收录的范文涵盖了各种类型的工程合同，如建筑、交通、水利等。阅读本文，您将能够深入了解各种合同模板，同时也能够借鉴范文中的专业用语和结构，提高自己的写作水平。

第1篇

依照及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议:

第一条工程概况

(2)乙方包工、包部分材料，甲方带给其余部分材料(见附表二、三)。

(1)工程款:本合同工程造价为(人民币)金额大写:_________

(2)报价单应当以为参考依据，根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件。

(3)报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。

若本工程实行工程监理，甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书

(1)甲方自行设计的，需带给施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。

(2)甲方委托乙方设计的，乙方需带给施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。

3、2双方带给的施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书务必贴合(gb50325-20xx)的要求。

3、3双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书予以签收确认。

3、4双方不得将对方带给的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。

4、1开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。

4、3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。

(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。

(3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

(4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

4、7凡务必涉及4、6款所列资料的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明，再由房屋管理部门批准。

4、8施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。

4、9参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

5、1施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程资料。

(1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

(2)不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。

(3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和损失赔偿的职责。

5、3透过告知网址、统一公示等方式为甲方带给本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料的查阅条件。

5、4甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。

在施工期间对合同约定的工程资料如需变更，双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。

7、1按由乙方编制的本合同家装所约定的供料方式和资料进行带给。

(1)应当由甲方带给的材料、设备，甲方在材料设备到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收并办理交接手续。

(2)应当由乙方带给的材料、设备，乙方在材料、设备到施工现场前通知甲方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收，由甲方确认备案。

(3)双方所带给的建筑装饰装修材料，务必贴合国家质量监督检验检疫总局发布的，并具有由有关行政主管部门认可的专业检测机构出具的`检测合格报告。

(4)如一方对对方带给的材料持有异议需要进行复检的，检测费用由其先行垫付；材料经检测确实不合格的，检测费用则最终由对方承担。

(5)甲方所带给的材料、设备经乙方验收、确认办理完交接手续后，在施工使用中的保管和质量控制职责均由乙方承担。

8、1对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应当顺延:

(1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；

8、3因乙方职责不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

8、4决定造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方职责的依据。

9、1装修室内环境污染控制方面，应当严格按照(gb50325-20xx)的标准执行。

9、2本工程施工质量按下列第项标准执行:

(1)(dbj/to1-43-20xx)；

(2)(dbj/t01-27-20xx)。

9、3在竣工验收时双方对工程质量、室内空气质量发生争议时，应当申请由相关行政主管部门认可的专业检测机构予以认证；认证过程支出的相关费用由申请方垫付，并最终由职责方承担。

10、1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:

10、2工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署保修单，乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图。

10、3双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

10、4双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。

10、5竣工验收在工程质量、室内空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一致签订“解决竣工验收遗留问题协议”(作为竣工验收单附件)后亦可先行入住。

10、6本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。

11、1合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:

11、2工程进度过半，指工程中水、电管线全部铺设完成，墙面、顶面基层按工序要求全部完成，门、窗及细木白茬制品基本制安完成为界定工程过半的标准。

11、3工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起二日内如未有异议，即视为甲方同意支付乙方工程尾款。

11、4工程款全部结清后，乙方向甲方开具正式统一发票为工程款结算凭证。

12、1一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿职责；因违反有关法律规定受到处罚的，最终职责由职责方承担。

12、2一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由职责方承担因合同解除而造成的损失。

12、3甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款，每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款2‰的违约金。

12、4由于乙方职责延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额2‰的违约金。

12、5由于乙方职责导致工程质量和室内空气质量不合格，乙方按下列约定进行返工修理、综合治理和赔付:

(1)对工程质量不合格的部位，乙方务必进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按12、4的标准支付违约金。

(2)对室内空气质量不合格，乙方务必进行综合治理。因治理造成工程的延期交付视同工程延误，按12、4的标准支付违约金。

(3)室内空气质量经治理仍不达标且确属乙方职责的，乙方应当向甲方返还合同的工程全部价款；甲方对不达标也负有职责的，乙方可相应减少返还比例。

本合同项下发生的争议，双方应当协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决，协商或调解解决不成时，向人民法院起诉，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

14、3双方能够书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充减轻或免除本合同规定应当由乙方承担的职责的，仍应以本合同为准。

14、4因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。

14、5乙方撤离市场的，由市场主办单位先行承担赔偿职责；主办单位承担职责之后，有权向乙方追偿。

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

第2篇

合同双方根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理方法》以及相关法律再结合具体情况，经过友好协商达成以下协议。

1、甲方将位于x市x区x小区的一件套房交由甲方装修，总面积为120平方米。(甲方拥有对房屋的.所有权)。

2、开工前，甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设施实行保护措施，否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。

3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项，在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。

4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求，否则造成不良后果由甲方承担。

5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工，未经同意不得随意改造，否则承担一切后果。

6、乙方要遵守室内装修的管理规定，不得污染环境、不得扰民。

7、乙方要认真履行合同条约，按时保质保量地完成任务。

8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。

8、总工程的费用为xx元，在工程结束后一个月内没有质量问题，甲方须一次性付清。

双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍然有效。

第3篇

1 下列关于建设工程监理特点的说法中，不正确的是( )。

2 项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )代理。

3 某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从a银行贷款3000万元、从b银行贷款20xx万元，并与b银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿a、b银行债务。a、b银行债权的分配数额应为( )。

4 根据《招标投标法实施条例》，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是( )。

d. 评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据

5 某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为( )。

7 必须进行国际招标的机电产品不包括( )。

b. 基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品

c. 使用国有资金或国家融资资金进行国际招标采购的机电产品

8 根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的`是( )。

9 按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人( )。

c. 仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

d. 仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

10 监理人对施工合同的履行进行管理的内容不包括( )。

a. 在发包人授权范围内，负责发出指示、检査施工质量、控制进度等现场管理工作

b. 在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项

c. 承包人收到监理人发出的任何指示，视为己得到发包人的批准

11 按照施工合同示范文本的规定，发包人的主要工作有( )。

12 某工程开工前，承包人己办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工，承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是( )。

a. 同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿

13 承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得( )同意。

第4篇

甲方：____市海外公司（习称：内蒙海外公司）乙方：中国xx公司

双方就承建蒙古xx轻工部下属的食品加工厂锅炉改造工程事宜，经友好协商，制定本合同条款：

锅炉改造工程为拆除两台10吨拟报废的锅炉，安装两台上海xx厂制造的10吨蒸汽锅炉。

3. 2本工程定于________年____月____日开工，________年____月3____日

4. 1选派的实施单位必须持有劳动部门颁发的锅炉安装许可证并有安装过10吨以上锅炉技术经历。

4. 2选派34名符合工程要求的`技术人员和管埋人员赴蒙古工作。

查，向甲方提出缺损件的清单，做前期准备，确定劳动力方案。

4．将拆除的旧锅炉就近运至锅炉房以外，堆放整齐。

5．将新安装的锅炉运进锅炉房内，运距不超过200米。

4. 5会同甲方对工程进行质量评定和验收，向xx交付。 4. 6编制施工方案和安全技术措施。

4. 7服从甲方的监督和指挥，与甲方密切合作，一致对外。

5. 2向乙方提供新安装锅炉的施工图纸及有关的技术资料和辅机设备的安装使用说明书。

5.3向乙方提供的全部施工机械设备、材料、工具，等待考察后在现场确定。

5. 5搜集整理各种工程档案资料，以备工程竣工验收和质量评定之用。

5. 6为乙方人员采购白面、大米并运至现场，协助乙方采购其它食品。

8. 1本合同签订10天内，甲方向乙方支付20（贰拾）万元人民币，作为工程预付款。

8. 2当和一台锅炉安装完毕后，甲方向乙方支付9（玖）万元人民币。

第二台锅炉安装完毕后，甲方向乙方支付9（玖）万元人民币。

8.4当锅炉安装工程全部竣工验收后，甲方向乙方支付剩余的2（贰）万元人民币。

9. 1如因甲方原因造成停工、窝工及增加工程量而使工期延长时，甲方应负担由此给乙方增加发生的一切费用。

9. 2如因乙方原因造成停工、窝工时，乙方应负担由此给甲方造成的一切损失。

由于自然灾害、战争、传染病等人力不可抗拒的因素，使工程暂停或造成损失时，甲乙双方应分别承担各自的损失。

11. 1本合同未尽事宜，双方协商解决，做到甲乙双方利益不受损失或将损失控制在最小限度以内，双方经协商签订的补充条款是本合同不可分割的一部分。

11. 2本合同经双方代表签字后生效，至财务间题处理完毕失效。

11. 3乙方开户银行：xxx；帐号xxx 11. 4本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。